谢谢谢xs
根据建设工程施工合同文本,如果在建设过程中,施工方未申请索赔或者签证变更,视为未变更,结算时按总价结算或者按清单计价,过错在施工方,从而施工方应当承担不利后果。
如果想加价就要看是否施工过程有变更和索赔,或者根据合同约定在结算时应当变更总价,建设委托律师帮助处理。
河南孙宏磊律师
根据工程质量验收规范,验收的前提就是施工单位自检合格。如果是其不提交竣工验收申请,那么造成的工期延误尤其自行承担。
如果是承包人已经提交了工程竣工验收申请,又拒绝在竣工验收报告上签字盖章,应当推定其已经认可了工程质量合格。因其拒绝配合导致发包人的损失由其承担。
简单的讲,个人觉得这个承包人脑子进水。
宣律师
是工程验收不签字,还是结算书不签字?
如果在工程验收后,施工方拒绝签字,建议采取以下措施处理:
1、首先应明白,交付验收合格的工程是施工方的义务,在此过程中,施工方承担工程验收的主要义务,建设单位承担协助义务。如果施工单位已经向建设单位提交了竣工验收报告,则证明工程已经经施工单位自检合格,建设单位应尽快组织五方验收,如果验收后施工方拒绝签字盖章,则建设单位应及时向施工单位发函要求其签字盖章,并交付工程,否则要求其承担工期延误和延期交付工程的违约责任。
2、如果施工企业未提交竣工验收报告,那么建设单位可以不用理会,直接按照合同约定要求其承担工期延误的违约责任。
如果施工方拒绝在结算书上签字,建设单位可以将自己审核的结算书及时反馈给施工方即可,对于结算一般涉及付款节点,施工方比建设单位更加迫切。如果建设方单位和施工单位均希望尽快结算,可以将有争议的部分进行谈判,逐步缩减争议范围,最终将无法解决的争议通过律师或者法院解决。
建筑律师团
发包方式
工钱结算以及结算方式
工程验收标准明细
材料损耗范围
节点验收时间
工期计划进度
违约责任
工人的劳务安全责任
这些是工程施工基本文本 作为发包附件双方确定合同并有双方签字!
目前大部分项目都是低价介入的
本身利润就少 如果你项目管理经验不足,基本都是给甲乙方和工人打工,甚至亏损😊!
黄金首席策略师
原则上,只能按中标合同及工程变更通知单结算。
施工期间,若遇有不可抗力因素,导致施工费用增加,甲方应该补偿;若遇有其他重大意外因素,导致施工费用大幅增加,甲方可酌情适当补偿。
如倾向给予施工方补偿,则建议先聘请具备资质的第三方对施工方的损失进行专业评估核算,再由甲方审核认定,在此额度范围内再与施工方谈定补偿金额。
如果您认为说得在理,请点个赞;如果您认为可供参考,请予转发。谢谢
yyzouli
建设单位这样做肯定是不合理的,完全违背了国家基本建设程序,一定要招投标确定施工单位,再和中标的施工单位签订施工合同,竣工后,再由有资质的造价审计单位进行审计做出决算。现在你们这种情况只能看你谈判的技巧了,如果协商不成就向当地建设主管部门投诉,再不行就只能请律师通过法律解决,但这样费时费力,还容易影响自身的信誉,影响今后的工程,不到万不得已尽量不要采用
解忧建筑网
工程验收仅对工程质量、工程形象进行验收,不对工程费用验收。施工方不签字可能另有隐情,但绝不是对工程验收中的决算有异议,因为没有决算。
狼129828566
合理的该给人家补的必须补,除非你是黄世仁一样的。
但不合理的坚决不能让,可以委托第三方审计。
西部小城
不在其位不谋其政
第一桶金2
按合同办事,若不认同,找法院。